Договор-оферты

ООО «Ирисс»
Юридический адрес:
111123, Москва, Шоссе Энтузиастов 56 стр32, офис 311

Банковские реквизиты:
ИНН: 7720655892
Банк: ПАО Сбербанк г.Москва
P/c: 40702810938120013431
K./с.: 30101810400000000225
БИК: 044525225
Тел. : 8(495)363-59-89 89663782903
E-mail: info@septin.ru 
Руководитель: Генеральный директор Лабойко Роман Ярославович

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА

Шестое апреля две тысячи двадцать третьего года

Настоящий документ является официальным предложением ООО «ИРИСС», именуемого в дальнейшем «Исполнитель», адресованным неограниченному кругу юридических, физических лиц и индивидуальных предпринимателей, именуемых в дальнейшем «Заказчики», заключить Договор на поставку и/или монтаж оборудования (далее — Товар, Оборудование), ввод в эксплуатацию, проведения монтажных и иных работ для обустройства дренажных и канализационных систем, отопительных систем, очистительных сооружений, водоподведению и бурению, на указанных в настоящем предложении условиях, публикуется в сети ИНТЕРНЕТ на сайте stptin.ru по ссылке https://septin.ru/dogovor-oferty/.

В соответствии с п.2 ст. 437 ГК РФ настоящий документ является публичной офертой и, в случае ее акцепта, является заключенным Договором между Исполнителем и Заказчиком.

Настоящий документ содержит все существенные условия Договора, которые, в случае акцепта оферты, безусловно принимаются исполнителем и Заказчиком (далее — Сторонами) без подписания Договора на бумажном носителе. Такой Договор имеет юридическую силу в соответствии со ст. 434 ГК РФ.

Фактом, подтверждающим принятие изложенных ниже условий, и акцептом настоящей оферты, является подписание Заказчиком сметы и передачи ее Исполнителю или направление ее посредством почтовой, электронной, факсимильной или иной связи (в том числе, посредством использования любых мессенджеров — VIBER, WHATS APP, TELEGRAM и пр.). Подписанием сметы Заказчик подтверждает ознакомление и полное согласие с условиями Договора.

Смета содержит полную информацию о перечне Товаров и Работ, стоимости и сроках поставки Товара и/или выполнения Работ, а также дополнительные существенные условия Договора.

Лицо, выразившее согласие на поставку Товара и/или выполнение Работ подписанием и направлением сметы Исполнителю, признается Заказчиком или лицом, надлежащим образом уполномоченным Заказчиком (представителем Заказчика). Риск неблагоприятных последствий, вызванных отсутствием полномочий у представителя Заказчика, несет Заказчик.

Договор считается заключенным с момента акцепта настоящей оферты и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательсти. являющейся в полном объеме условия Договора.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется передать в собственность Заказчика на условиях настоящего Договора оборудование (далее — Товар, Оборудование), произвести его монтаж, запуск и ввод в эксплуатацию, провести монтажные и иные работы для обустройства дренажных и систем, очистительных сооружений, канализационных систем, отопительных водоподведению и бурению (далее — Работы), а Заказчик обязуется принять Товар и результат выполненных Работ и произвести оплату в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

1.2. Ассортимент Товара, виды и объем выполняемых Работ Стороны согласуют в Смете, приложением к настоящему Договору. Подписанием сметы Заказчик принимает

1.3. Если в процессе выполнения Работ по инициативе Заказчика будут внесены изменения, требующие дополнительного оборудования, материалов и производства дополнительных Работ, то Стороны составляют и подписывают дополнительную смету на условиях настоящего Договора. Заказчик обязуется оплатить полную стоимость дополнительного оборудования, материалов и Работ на условиях настоящего Договора. При предоставлении Исполнителем скидок на Работы, материалы или оборудование, в случае уменьшения объема Работ или материалов, их стоимость вычитается из полной стоимости сметы без учета скидок.

1.4. Подписанием сметы, Заказчик подтверждает, что им получена полная и достаточная информация о Товаре, материалах и оборудовании, в том числе об их назначении, свойствах, комплектации, позволившая Заказчику сделать выбор самостоятельно.

2. ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК НА ОБОРУДОВАНИЕ И РАБОТЫ

2.1. Гарантийный срок эксплуатации Товара, дополнительного оборудования и материалов определяется заводом-изготовителем и указан в сопроводительных документах на Товар, дополнительное оборудование и материалы (инструкция по эксплуатации, гарантийный талон и пр.).

2.2. Исполнитель вправе установить дополнительный Гарантийный срок 12 месяцев эксплуатации дополнительного оборудования, который исчисляется с даты сдачи-приемки Сторонами выполненных работ.

2.3. Гарантия на электрооборудование предоставляется если подводящее к Товару, Оборудованию электричество стабилизировано т.е установлен стабилизатор напряжения. Исполнитель освобождается от ответственности и гарантийных обязательств на

2.4. Оборудование, Работы и материалы в случае, если неисправности возникли вследствие нарушения Заказчиком условий хранения и/или эксплуатации оборудования, условий сервисного обслуживания.

2.5. Гарантийный срок на выполненные Сторонами сдачи-приемки выполненных работ. Работы составляет 36 месяцев с момента осуществления

2.6. Гарантийные обязательства не распространяются на Работы, выполненные Заказчиком в отношении Товара или Оборудования самостоятельно либо с привлечением Заказчиком третьих лиц.

2.7. Сообщение о наступлении гарантийного случая может быть направлено одним из следующих способов: по телефону: +7(495) 363-59-89 (сообщения и разговоры записываются); по электронной почте: septinij@mail.ru ; по почте: 111123, г. Москва, Шоссе энтузиастов, д.56, стр.32. Сообщение должно содержать реквизиты сметы на производимые Исполнителем Работы, контактные данные, описание проблемы.

2.8. Режим работы отдела гарантийного обслуживания: по рабочим дням с 10:00 до 18:00 часов. Сообщения о наступлении гарантийного случая обрабатываются в течение одного рабочего дня. В случае необходимости, Исполнитель осуществляет выезд специалиста на объект для проведения гарантийного ремонта в течение 5 (пяти) рабочих дней.

2.9. В случае, если при выезде Исполнителя для гарантийного ремонта будет установлено, что неисправность возникла по вине Заказчика, Исполнитель вправе отказать в проведении гарантийного ремонта, а Заказчик обязан оплатить расходы по вызову и приезду Исполнителя в размере 6000 (Шесть тысяч) рублей, стоимость произведенных Работ и используемых материалов в соответствии с прайс-листом Исполнителя на момент выезда специалиста, стоимость транспортных расходов из расчета 45 руб. за 1 км. при расстоянии от адреса 111123, г. Москва, Шоссе энтузиастов, д. 56,стр 32 до адреса нахождения объекта свыше 30 км. Расчет расстояния производится с помощью сервиса Яндекс-карты.

3. ЦЕНА, ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Цены на Товар, Оборудование и Работы согласуются Сторонами в Смете.

3.2. Оплата Товара и Работ производится Заказчиком в рублях РФ внесением наличных денежных средств в кассу Исполнителя, либо на расчетный счет Исполнителя на основании выставленного счета на оплату. Моментом оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет или в кассу Исполнителя.

3.3. Заказчик обязуется внести предоплату в размере 70% стоимости Товара и Работ в день подписания сметы, но не менее 5 000 (пяти тысяч рублей), если иное не указано в смете. Оставшуюся сумму Заказчик оплачивает в день окончания Работ и их сдачи-приемки. В случае отказа Заказчика от выполнения Работ и поставки Товара минимальная сумма предоплаты в размере 5 000 (пять тысяч рублей) Заказчику не возвращается, а удерживается Исполнителем и засчитывается в счет первичного выезда специалистов на объект в качестве транспортных расходов и оплаты за проведенные консультации.

3.4. При первичном выезде специалистов для обустройства дренажных систем Заказчик оплачивает Исполнителю 2 000 (две тысячи рублей) за первичный выезд и консультацию. Оплата производится авансировано или в день приезда специалистов.

3.5. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара и результатов Работ переходит к Заказчику с момента подписания акта о выполненных работах.

3.6. Право собственности на поставленные Товары переходит к Заказчику с момента их полной оплаты, согласно п.3.3.

4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1. Исполнитель обязуется произвести Работы в течение срока, установленного сметой, при условии, что Заказчиком произведена предоплата Товара, материалов и Работ, согласно п.

3.3 Договора, в противном случае сроки выполнения Работ и поставки Товара могут быть изменены Исполнителем в одностороннем порядке.

4.2. Дата начала Работ сообщается Исполнителем Заказчику доступными средствами связи (телефон, факс, электронная почта и т.д.) не позднее, чем за 1 (одни) сутки до их начала.

4.3. В случае неготовности объекта к проведению Работ и поставке Товара, согласно смете, срок, указанный в п.4.1., не считается нарушенным Исполнителем.

4.4. Продолжительность выполнения Работ автоматически продлевается на дни официальных праздников в РФ.

4.5. При изменении сроков выполнения Работ из-за погодных условий, п.4.1. не считается нарушенным Исполнителем.

4.6. Заказчик не позднее, чем за 1 (одни) сутки извещает Исполнителя доступными средствами связи (телефон, факс, электронная почта и т.л.) о готовности принять специалиста Исполнителя на объекте для завершения исполнения договорных обязательств.

4.7. Заказчик дает согласие на проведение Работ и нахождение на объекте сотрудников, представителей, подрядчиков Исполнителя, в том числе в отсутствие Заказчика и сго представителей.

4.8. Все материалы считаются собственностью Исполнителя, до полного расчета и подписания Акта выполненных работ, Исполнитель имеет право распоряжаться материалами по собственному усмотрению до момента полного исполнения Заказчиком обязательств по Договору.

5. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ

5.1. Исполнитель обязуется в оговоренный срок выполнить поставку, монтаж оборудования, а также произвести запуск в эксплуатацию оборудования, произвести оговоренные сметой Работы, согласно предмету Договора.

5.2. В назначенную Исполнителем дату сдачи Работ, Заказчик обязан осуществить приемку Работ лично, либо обеспечить явку уполномоченных представителей.

5.3. Сдача результата Работ (запуск в эксплуатацию оборудования) оформляются Актом выполненных работ, подписанным уполномоченными представителями сторон (руководители или лица, действующие на основании доверенности). Оригинал либо надлежащим образом заверенная копия доверенности прилагается к Акту.

5.4. При отказе одной из Сторон от подписания Акта в нем делается соответствующая отметка. Сторона, не подписавшая Акт, обязана в течение 2 (двух) дней направить письменный мотивированный отказ.

5.5. При не поступлении мотивированного отказа от подписания Акта выполненных работ в установленный п.5.5. срок, Работы считаются сданными и принятыми в полном объеме и надлежащего качества.

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА И ИСПОЛНИТЕЛЯ

6.1. Заказчик обязан предоставить доступ на объект, обеспечить условия для проведения Работ, в том числе, но неисключительно: наличие освещения, электричества (не менее 2 кВт), доступа к воде, либо воду в объеме не менее 4 куб. м, санузлу (при наличии). Давать дополнительные разъяснения и пояснения Исполнителю по вопросам, связанным с выполнением Работ.

6.2. Заказчик обязан назначить ответственное лицо на объекте для оперативного решения производственных вопросов.

6.3. Заказчик обязан предоставить помещение для складирования материалов и инструмента, а также обеспечить их сохранность, в том числе предоставить охраняемое место стоянки транспорта Исполнителя на время проведения Работ.

6.4. При возникновении со стороны Заказчика обстоятельств, препятствующих выполнению Работ, Исполнитель вправе приостановить их выполнение до устранения Заказчиком таких обстоятельств.

6.5. В случае невыполнения Заказчиком дополнительных обязанностей Исполнитель освобождается от ответственности за нарушение сроков выполнения Работ и увеличения сметной стоимости.

6.6. В случае возникновения обстоятельств, препятствующих проведению Работ, в том числе, но не исключительно: высокий уровень грунтовых вод, выше 2 м.; сыпучий грунт; наличие «плывуна» в разрабатываемом объеме земли; наличиях «валунов», деревьев, крупного строительного мусора и других объектов, мешающих проведению Работ; отсутствия заключения о геологических изысканиях, топографической, геодезической съемки и пр. или их недостоверности, Исполнитель вправе составить дополнительную смету, предварительно согласованную с Заказчиком. Стоимость дополнительных работ будет рассчитываться в соответствии с текущими расценками Исполнителя, Заказчик, по своему усмотрению, может выполнить дополнительные Работы по устранению указанных обстоятельств самостоятельно или с привлечением третьих лиц. При не устранении указанных обстоятельств Исполнитель впране продолжить выполнения Работ, основываясь на имеющемся опыте специалистов, Риск неблагоприятных последстний выполнения Работ в этом случае, лежит на Заказчике. В случае невозможности проведения дополнительных Работ по устранению обстоятельств, препятствующих проведению Работ или нецелесообразности проведения дальнейших Работ, по обоюдному согласию, Договор может быть расторгнут. В случае расторжения Договора по обоюдному согласию, Заказчик оплачивает Исполнителю фактически выполненный объем Работ, согласно смете и фактически понесенные и документально подтвержденные расходы на приобретение оборудования, материалов, затраты на топливо и выезд специалистов, затраты, связанные с привлечением третьих лиц.

6.7. В случае невыполнения Заказчиком дополнительных обязанностей Исполнитель освобождается от ответственности за нарушение сроков выполнения Работ и увеличения сметной стоимости.

6.8. Заказчик уведомлен и соглашается с тем, что в течение 2-3 месяцев после окончания Работ допускается «усадка» грунта. Восполнение грунта осуществляется Заказчиком самостоятельно за свой счет.

6.9. Разрешения на проведения работ в природоохранной зоне предоставляет Заказчик.

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. Все споры разрешаются путем переговоров, Стороны устанавливают срок для ответа на претензию 10 (Десять) календарных дней с момента получения претензии. Требования и претензии направляются Сторонами в оригиналах, по почте, заказными письмами с уведомлением. В случае, если Стороны не достигнут соглашения по спорным вопросам, спор с участием юридических лиц и индивидуальных предпринимателей передается на расемотрение в Арбитражный суд города Москвы, а споры с участием физических лиц — согласно нормам действующего законодательства.

7.2. За нарушение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность в соответствии с настоящим Договором и действующим законодательством РФ.

7.3. За просрочку исполнения своих обязательств по настоящему Договору, Сторона, нарушившая свои обязательства, оплачивает добросовестной Стороне пени в размере 0,1% от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки выполнения обязательств, но не более 5% от суммы неисполненного обязательства.

7.4. При возникновении со стороны Заказчика обстоятельств, препятствующих выполнению Работ более 2 (двух) рабочих дней, за простой рабочей бригады Заказчик уплачивает Исполнителю штраф в размере 3 000 (три тысячи рублей) в день.

7.5. Уплата штрафных санкций не освобождает Сторону, нарушившую условия Договора, от исполнения своих обязательств по данному Договору.

7.6. При одностороннем отказе от выполнения условий настоящего Договора со стороны Заказчика, Исполнитель осуществляет возврат предварительной оплаты за вычетом фактически понесенных и документально подтвержденных расходов с учетом положений п. 3.3. Договора.

8. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

8.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по данному Договору в случае, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, забастовок, стихийных бедствий, погодных условий, войны, специальных военных операций, актов или действий органов власти, а также других обстоятельств непреодолимой силы, находящихся за пределами контроля сторон.

8.2. Срок выполнения обязательств продлевается на период действия указанных обстоятельств.

8.3. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, должна в течение 7 (семи) дней с даты их возникновения письменно уведомить другую сторону о наступлении таких обетоятельств и их прекращении. Не уведомление в течение 7 (семи) дней с момента возникновения обстоятельств лишает сторону, подвергшуюся их действию, права ссылаться на них, как на основание освобождения от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Договору.

8.4. Сертификат(ы), выданные соответствующими Торгово-Промышленными Палатами региона, будут являться достаточным свидетельством возникновения вышеупомянутых обстоятельств и их продолжительности.

8.5. Если обстоятельства, указанные в п. 8.1 настоящего Договора продолжают действовать болес трех месяцев с момента их возникновения, каждая сторона вправе отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по настоящему Договору, При прекращении действия Договора по форс-мажорным обстоятельствам Стороны производят взаиморасчеты в течение 15 (пятнадцати) дней с даты прекращения, Договора или фиксируют взаимные претензии и задолженности в Протоколе, если взаиморасчет невозможно провести по причине действия форс-мажорных обстоятельств.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ, ДОПОЛНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до выполнения сторонами своих обязательств, а в части взаиморасчетов — до полного их погашения.

9.2. Прекращение (окончание) срока действия настоящего Договора влечет за собой освобождает стороны Договора от прекращение обязательств сторон по нему, но не ответственности за его нарушения, если таковые имели место при исполнении условий настоящего Договора.

9.3. Односторонний отказ от исполнения настоящего Договора (полностью или частично) регулируются в соответствии с действующим законодательством РФ.

9.4. Досрочное расторжение настоящего Договора во внесудебном порядке возможно только при наличии согласия Сторон или по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

10. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

10.1. Стороны договорились, что информация о Работах, объеме Товаров, поставки и оплаты является конфиденциальной и не подлежит разглашению третьим кроме случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ.

10.2. Стороны обязуется сохранять в тайне всю коммерческую информацию, не относящуюся к категории общедоступной, которую они получили друг от друга во время срока действия Договора, даже если она не была обозначена как секретная или конфиденциальная.

10.3. Подписанием сметы Заказчик дает свое согласие на обработку Исполнителем своих персональных данных.

10.4. Заказчик без письменного согласия Исполнителя не имеет право фотографировать вести видео сьемку и выкладывать в сет интернет работ Исполнителя.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Стороны признают юридическую силу скан-образов документов, переданных по электронной почте и с использованием мессенджеров, при условии их обязательной последующей передачи в течение 5 (пяти) рабочих дней в подлинниках.

11.2. При акцепте настоящей оферты физическим лицом ее условия действуют с учетом норм законодательства о защите прав потребителей.